1樓：公尺湯
您的問題答覆如下： 根據工程量清單計價規範，對不可抗力造成的損失，根據責任不同，由發包方和承包方分別承擔。詳細見《建設工程工程量清單計價規範》gb50500-2008.
具體如下： 因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。 （1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員**和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝裝置的損害，由發包人承擔； （2）發包人，承包人人員**由其所在單位負責，並承擔相應費用； （3）承包人施工機械裝置的損失及停工損失，由承包人承擔； （4）停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔； （5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。
所以說不可抗力不可以索賠是不正確的。
不可抗力發生後，怎麼索賠？
2樓：建設工程教育網
在標準施工招標檔案中規定，如果不可抗力造成工期延誤的，只索賠工期，如果不可抗力期間應監理人要求照管、清理、修復工程的，那麼只索賠費用。
在fidic中，如果發生了不可抗力，索賠工期和費用。
保險公司 為什麼不賠償 不可抗力造成的損失
3樓：網友
這個要看保險公司的合同條款，不可抗力很多情況就是免責條款。
建築工程中關於不可抗力索賠的法律依據？？？
4樓：華律網
關於建築來工程自的索賠法律法規有：《民法總則》、《合同法》、《建築法》等涉及工程索賠的條款，建設部發布的建設工程各種示範文字，也可以作為行業慣例，作為工程索賠的法律依據。《民法總則》規定了違約與侵權的原則性規定。
合同法》不僅有原則性規定，而且《合同法》第十六章建設工程合同，則對違約導致的索賠責任作了詳細的規定，如：《合同法》第二百八十三條規定：「發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失；」第二百八十四條規定：
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置搬遷、材料和構件積壓等損失和實際費用」。綜上所述可以看出，工程索賠的法律依據和合同依據，都是相當複雜的。承包商必須要有專人研讀合同、管理合同，和整理合同條款中的索賠依據，並利用這些依據合法地開展施工索賠，獲得該得的利益或減少損失。
5樓：網友
1 你在網上查到的內抄。
容是建築工程施工合同的通用條款，2 你們雙方已經約定的內容是專用條款，專用條款內容與通用條款不一致時，執行專用條款。
3,全面履行合同也包括不可抗力的條款，這些費用及工期是合同的一部分同樣能得到履行。
6樓：網友
因不可抗力而導致工程經濟損失，由甲方承擔。但各方的人員**由各方自己承擔責任。
7樓：金龍魚
《施工合同》的約定條款，效力高於法律規定。按照《施工合同》的約定處理。網上查普遍的說法適用於《施工合同》沒有約定、法律沒有規定的情況。
8樓：網友
合同有約定按合同執行，建設工程合同（示範文字）不作為打官司的依據。
版看你這個合同條權款應理解為甲方部分免責的條款下列情況合同免責條款無效：
1、造成對方人身傷害的；
2、故意或重大過失造成對方財產損失的。
你的情況不屬於上面2種，打官司你也打不過，只有認了。
9樓：匿名使用者
如果有合同 雙方又都願意履行 那就ok了呀 如果有爭議可以諮詢一下律師看看是否是強制性的規定呀。
有不可抗力因素造成的工程費用可以向建設單位索賠嗎？
10樓：李保忠
應該是不可以的，除非有合同的約定。遇到不可抗力受到損失的，是法律規定的免責條款，不予賠償。
合同法》第一百一十七條 因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
第一百一十八條 當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應當在合理期限內提供證明。
發生不可抗力時，費用索賠和工期索賠的範圍是什麼？
11樓：最愛彩虹糖
1、費用索賠。
通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支援的。
2、工期索賠。
通常情況下發生不可抗力的時候工期是可以順延的。另外，具體的情況可能要看相關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的範圍。
12樓：網友
第一部分，費用索賠：
通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支援的。
第二部分，工期索賠：
通常情況下發生不可抗力的時候工期是可以順延的。
另外，我說的是通常情況，具體的情況可能要看相關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的範圍。
由不可抗力導致的索賠可以索賠什麼
13樓：關鍵他是我孫子
因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。
1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員**和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝裝置的損害，由發包人承擔；
2）發包人，承包人人員**由其所在單位負責，並承擔相應費用；
3）承包人施工機械裝置的損失及停工損失，由承包人承擔；
4）停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔；
5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。 所以說不可抗力不可以索賠是不正確的。
不可抗力發生時費用工期索賠怎麼進行?
14樓：松花山的土豆
因不可抗力導致的費用和工期延誤由雙方按以下的方法分別承擔，工程本身的損害由發包人承擔，承包人機械裝置損壞及停工損失，由承包人承擔。
1、工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員**和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置損害，由發包人承擔。
2、發包人、承包人人員**由其所有單位負責，並承擔相應費用。
3、承包人機械裝置損壞及停工損失，由承包人承擔。
4、停工期間，承包人應工程師的要求留在施工場的的必要管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔。
5、工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；延誤的工期相應順延。
不可抗力介紹：
不可抗力是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。不可抗力的**既有自然現象，如**、颱風，也包括社會現象，如軍事行動。
作為人力所不可抗拒的強制力，具有客觀上的偶然性和不可避免性，主觀上的不可預見性以及社會危害性。世界各國均將不可抗力作為免責的條件，中國民法也不例外。
15樓：渠擾龍卉
因為不可抗力因素不是發包方造成的，所以造成的已完工程、已到材料損失由發包方承擔，施工方自己的裝置、材料損失由施工方承擔，但造成工期延誤的可索賠工期。不可抗力因素髮生後施工方未採取措施造成工程進一步損失的，發包方有權提出索賠。
不可抗力因素可以索賠人工機械費嗎
16樓：網友
我覺得可以也，我們公司是做基坑護壁的，像護壁的合同都是說總價包乾的，總價包乾就是無論什麼情況發生了總價都不變，可是我們的護壁因為一場暴雨垮了很大面積，但是在報進度的時候，我們還是把這部分損失上報了，甲方還是同意給我們錢的。所以我覺得什麼都是可以講的。
17樓：網友
不可以，誰的機械裝置誰承擔。與工程有關的（電梯、空調等）才可以索賠。施工單位自由裝置不可以索賠，人工費、機械費除了是因為工程清理、修復才可以是索賠。
什麼是不可抗力，不可抗力的法律後果是什麼
不可抗力是一項免責條款，是指買賣合同簽訂後，不是由於合同當事人的過失或疏忽，而是由於發生了合同當事人無法預見 無法預防 無法避免和無法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，發生意外事件的一方可以免除履行合同的責任或者推遲履行合同，在我國 民法通則 上是指 不能預見 不能避免和不能克服的客觀情況...
不可抗力事故證明是哪個機構開的
在我國，外貿方面的不可抗力認定可通過中國國際 促進委員會出具。其餘的，司法機關，仲裁機關同樣可以出具具體方面的不可抗力認定。不可抗力最終裁定機關就是法院。我國一般是貿促會 中國國際 促進委員會 當地行政機關的主管單位。公安部不予開項證明是哪些？ 身份證證明，位公升為位後是否為同乙個人 因非公安機關出具...
在經濟法中不可抗力是什麼意思
人們不可抵抗的力,它造成的破壞有 颱風等 可以是自然災害例如 洪水等人類不能抵抗的 電信簽約了兩年，兩年沒到可以取消 嗎？分析如下 不可以取消 中國電信的寬頻都會和客戶簽訂協議的，中國電信的寬頻使用期一般為兩年，協議到期之後，機主本人攜帶身份證原件可以前往當地電信營業大廳前臺交清話費後辦理登出手續。...