建設工程施工合同中的違約責任有哪些
1樓：金雅東
在建設工程施工承包合同中，發包人的主要義務包括做好施工前的各項準備工作、為施工人提供必要的賀世現場條件和配合承包人的工作、按照合同規定向施工人支付工程價款、進行必要的監督檢查、組織竣工驗收和竣工結算等。
如果合同約定由發包人提供場地、技術資料，而發包人未按約定的時間和要求提供這些條件，或發包人未按約定支付工程款，發包人應承擔違約責任，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。在這裡發包人承擔違約責任的方式是賠償損失，承包人有權要求工期和費用索賠。
一、1）承包人可以申請哪些施工索賠。
1、發包人沒有按合同約定的時間和要求向承包人提供施工場地、創造施工橋猜條件所造成的損失；
2、工程設計變更導致工期延長的損失；
3、發包人未按合同約定向承包人**材料、裝置造成的損失；
4、發包人工作失誤造成的損失。這些損失包括停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓、返工、工作量增加造成的損失。
二、工程停工後怎樣索賠。
專案工程停工的，施工單位可以與建設單位協商工程款支付問題，如果協商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施禪消肢工人在合理期限內，無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程工期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
建設工程施工合同中違約責任的主要承擔方式
2樓：李勝春
法律分析：1、繼續履行；
2、停森拍止違約行為；
3、賠償損失；
4、支付違約金；
5、定金罰則也是一種違約責任承擔方式。
當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償此遊羨損失等違約責任。
法律依據：《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施磨神或者賠償損失等違約責任。
第五百七十八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任。
第五百七十九條 當事人一方未支付價款、報酬、租金、利息，或者不履行其他金錢債務的，對方可以請求其支付。
第五百八十四條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。
建設工程合同違約責任如何承擔
3樓：孫培彥
法律分析：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責陪歷任。違約承擔方式有：
1、繼續履行；2、停止違約行為；3、賠慶高償損失；4、支付違約金；5、定金罰則也是一種違約責任承擔方式。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第五百六十三條 有下列情形之一的，當事人可以解除合同蘆差搜：（一）因不可抗力致使不能實現合同目的；（二）在履行期限屆滿前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；（三）當事人一方遲延履行主要債務，經催告後在合理期限內仍未履行；（四）當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的；（五）法律規定的其他情形。
以持續履行的債務為內容的不定期合同，當事人可以隨時解除合同，但是應當在合理期限之前通知對方。
建設工程施工合同的違約責任會發生在哪些情形下？
工期延誤違約責任的認定處理，如工程未能在合同約定的期限內竣工，發包方會要求承包方承擔工期違約責任，承包方會要求發包方賠償其停工 窩工損失。審判實踐中遇到的主要問題是 承包方因發包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料 裝置 場地 技術資料而主張工期順延權，即其針對發包方的先履行抗辯權能...
合同違約起訴時效是多久，合同違約責任的訴訟時效是多久
在合同違約後，起訴時間是當事人自己決定的，這個法律沒有強制性的規定，只是在不同的時間起訴有不同的法律效果，當然這個法律效果直接影響但是人的權利義務。中國華人民共和國民法總則 中關於訴訟時效的規定 向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的，依照其規定。這是一般的訴訟時效規定，如果...
乙個關於違約責任的問題，違約責任 法律問題
有。條第一款就是，當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的。違約金。違約情況就包括不適當履行 不履行，但是是否適用違約金仍然得看雙方是否在合同中約定了違約金，如果沒有約定就不會產生違約金，只會產生損失數額。條第三款也一樣，適用延遲履行違約金的前提是合同中明確約定。在合同法第至條就...